雖實務上承包商常見以實支法、比例法或鑑定法作為主張依據，然不論是工程會或北市府調解案例，或是前面所舉臺北地方法院民事判決，均可知目前有愈來愈多爭議案，調解委員或承審法官有意以相關工程契約範本所載計算公式作為認定合理工期展延金額之基準。 因此，承包商於提出工期展延費用請求時，宜瞭解目前實務趨勢，並熟悉相關規定內容，以利在爭議處理過程中為適當之主張。 承甲室內裝修工程有限公司 本公司主要結合設計及施工管理，提供客戶一個舒適的生活空間。 我們的合作團隊包括設計師、工程師、工地主任等菁英，我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優秀的朋友一起加入 承甲室內設計的工作行列。 南檢指派檢察官蘇聰榮承辦，抽查南部地區19件總金額為119億餘元的工程，傳喚6家知名保險公司、9家營造廠的19名相關人員到案說明，多數保險公司坦承開立不實保險費收據，被溢領金額約2千6百多萬元；以民國100年政府總公共工程預算約5千億元推估，被詐領金額可能達11億餘元。
- 當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
- 「稅捐」依系爭契約一般條款以觀，可知承包商因施工需要，始有繳納稅捐之必要。
- 8 、「臨時性攔砂及導排水設施維護清理費」工項，依系爭契約施工規範，堪認承包商於展期需為該工項。
- 會用面積計價的工項很多，舉凡模板、泥作、油漆、天花板、輕隔間、地磚、壁磚、環氧樹脂地坪……等等，都是用這種方式計價，這裡面最難算的就是模板，模板算完之後其他類別幾乎從中抽取即可，正所謂一法通、萬法通。
- 5 、「環境管理監視費」工項，依系爭契約施工規範約定以觀，堪見承包商展期，既因人為障礙而停工，自無產生相關之噪音、振動、煙塵、排放水等污染，顯無派員管理監視環境之必要。
- 陳振川說，檢方可能有一些誤解，就他來看，這純粹是保險業者為爭取業務採取的不當競爭手段，並非弊案；不過，工程會仍會檢討，看看實務上有無改善方法。
- 大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。
「保險費」依系爭契約一般條款約定， 足悉兩造約定，承包商於展延工期，負有向保險公司展延保險期間之義務，然該展期衍生之保險費用成本，已包含於原契約之「承商利稅、保險及管理費」計價範圍內，難認承包商有因展期而增加保險費成本費用，自不得請求補償。 「管理費」依系爭契約一般條款以觀，足見承包商於施工期間，方有管制施工、製造及安裝品質，以確保材料、施工品質等符合約定之義務。 系爭工程於展期，係處停工狀態，承包商即無支出管制施工、製造及安裝品質等成本費用之必要，自無從請求補償。 6 、「其他環境保護」工項，其中「廢棄物清理費」」依系爭契約施工規範足見承包商於展期需為該工項；本項單價分析表所列工料名稱為「廢棄物清理費」，其計價單位為「月」，與系爭契約原預定工期時間相當各情觀之，且係按時間單位計價，則其謂增加該項成本費用為合理，應可採信。
工程管理費計算: 法規內容
7 工程管理費計算 、「工區鄰近既有灌溉排水路清理」工項，依系爭契約施工規範約定，足認承包商於展期需為該工項；本項單價分析表所列工料名稱為「灌溉水路清理費」，其計價單位為「月」，要與系爭契約原預定工期時間相當各節觀之，且係按時間單位計價，則其主張增加該項成本費用為合理，亦可採信。 3 工程管理費計算 、「工區臨近道路維護清理」工項的道路維護清理之「普通工」，依系爭契約施工規範約定，可徵承包商依約負有於工期內，隨時保持工區鄰近道路完好清潔之義務。 足認承包商展期需為該工項；佐諸本項單價分析表所列工料名稱「普通工」，其計價單位為「工」，且係按時間單位計價，則其謂增加該項成本費用，當屬合理。 工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。 而費用的收取，與設計費類似，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款的5%～10%計算。 如果是設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
這種情況下，工程是由設計公司承包，所以在初步簽約時，雙方就要達成共識。 所謂的設計費主要以居住空間的「坪數」計價，會依照實際設計與施工的坪數來收取費用。 工程管理費計算2025 舉例來說，新成屋的廚房與廁所是完工狀態，不需要請設計公司設計與施工時，就把這兩個空間的坪數扣除後，所得到的實際設計坪數，就是設計費所要計算的範圍。 工程管理費計算 費率根據工程類別不同所取的費率也不同，不同省份費率也有所不同，具體要參考各省份工程造價中各種相關費率的取費標準（《省建設工程造價計價規則》）上有具體說明。 你有任何關於購買文具簽呈,軍隊的行政費這樣花有無違法，如何自保？ 有關貴院函詢本局主管「臺北市政府（機關全銜）工程採購契約範本」（下稱本府範本）第22條第5款規定案，復請查照。
工程管理費計算: 工程管理費計算範例（第 1 頁 / 共 0 頁 / 相關文章 0 筆）
但不包括補償費、購地費、遷移費、水電外線補助費、營業稅、規費、法律費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及規劃設計監造酬金等。 定價：420元 優惠價：95折399元；內容簡介：本書特色 政府及業界皆積極大力提倡建築物室內裝修設計或工程管理乙級技術士證照制度之實行，證照考試的 … 臺南檢方查出政府為確保公共工程進行，要求廠商保險，但保費卻由政府支付，以致發生業者以少報多，國庫遭詐領保險費達2600萬元「弊案」；工程會主委陳振川表示，工程保險費本來涵蓋在工程總價款之中，國庫沒有被詐領的問題。 〔自由時報記者黃文鍠／臺南報導〕臺南地檢署查獲公共工程營造廠商與產險公司合謀，以開立不實單據詐領工程保險費達14件，被溢領金額逾2千600萬元，包括旺旺友聯等國內知名產險公司都涉入；地檢署指出，這在業界幾乎是「公開的祕密」，以此換算，國庫每年損失金額高達11億元以上。
對於時下年輕人來說，百貨公司就是如新光三越、SOGO等，不過5、6年級生小時候，最常去的可能是這家「三商百貨」，全盛時期在全臺有80間分店，各地火車站前一定有，信義房屋專家分析，三商百貨最後不敵同類品牌寶雅、A+1等競爭，2014年最後一家店熄燈後走入歷史。 日本福岡市博多區一名租車公司老闆指稱，臺籍胡姓女子發生交通事故後，棄車逃逸、電話也聯絡不上。 沒想到事情大逆轉，陳姓友人向《ETtoday新聞雲》記者表示，胡女當下就報警，而車輛是由保險公司拖走的，同時.. (土木工程職系、環境工程職系、水利工程職系、水土保持工程職系、測量製圖職系、交通技術職系、地質職系、交通行政職系…等等。)。
工程管理費計算: 監工費
媒體報導，臺南地檢署清查臺南重大公共工程，發現由於公共工程保險費由政府支付，以致有不少廠商投保較低保費後，要求保險公司出具較高的收據，然後再憑收據向政府機關「詐領」保費，光是臺南14件工程溢領金額就達2600萬元。 10、「材料試驗及檢驗」工項，依系爭契約一般條款約定，可見承包商於工程施作期間，方有辦理使用材料試驗之義務。 系爭工程於展期，乃處停工狀態，堪認承包商毋需辦理使用材料試驗，即無增加該項成本費用，不得請求補償。 8 、「臨時性攔砂及導排水設施維護清理費」工項，依系爭契約施工規範，堪認承包商於展期需為該工項。 本項單價分析表所列工料名稱為「臨時性攔砂及導排水設施維護清理費」，其計價單位為「月」，且係按時間單位計價，則其有增加該項成本費用之合理情形，可以認定。
工程管理費計算: 招標相關文件及表格
現在下屬工程隊對甲方提起訴訟(我們是乙方)，法院接收的總決算是未扣除管理費的金額，現從甲方執行回工程款，包括我們應提取的管理費，管理費已進我們帳戶。 第四點(二)，因為由機關自辦設計監造，預算是由機關自己編，與委託建築師技師及顧問公司辦理設計監造無關。 通常依『中央政府各機關工程管理費支用要點』來覈算(目前為100年12月7日修正版本)，該要點為行政命令共有八點，原則上「工程管理費」之計算，只要看第四點(一)、第五點、第六點即可。 室內裝修工程管理學科術科考試資料大公開(如欲資料請加入讀書會) – 全勝證照考試經驗分享(室內設計&工程 … 宜陽營造團隊本著守業與敬業的精神，用最踏實的腳步 努力耕耘，多年來完成許多新建工程。 但仍是有些設計師會依照屋主的需求，採用這樣的方式計算，目的是要確定工程會如期完成。
工程管理費計算: 公共工程經費審議
禾兆室內裝修設計工程公司 空間總體資源價值策劃設計、工程管理施作、高級別墅、豪宅計劃施工、建築工程、實品屋設計、企劃施工、商業空間設計、展示會場設計企劃施工、室內設計、工程管理顧問、工程管理諮詢室內設計,景觀工程.外觀工程. (一)「臺北市政府工程經費估算原則」第8點第6款關於「廠商利潤及管理費」規定略以：「八、直接工程成本：常用直接工程成本分項估算原則如下：（六）稅什費：廠商營業稅：……廠商利潤及管理費：按合計之3%~6%估列。但特殊或重大工程不在此限。」。 這類的收費方式，是目前較多設計公司所採用的方法，採設計、工程、監造分離來計算。 一般來說，監工費會佔總工程費的5％～10％，但仍要看工程的大小及複雜度；愈複雜工程愈多的，監工費的比例也會比較高。 只要按機關規定的項目投保，政府不會干涉，因為機關最後要付的就是90萬元，這本來就應該付的，沒有什麼被詐領、被A或廠商以多報少的問題。
工程實務上，常見廠商因為停工額外支出費用，雖然在工程契約有約定，廠商可以因停工請求增加管理費，但只約定業主得補償「增加之必要費用」，卻沒有明訂應該「如何計算」必要費用，導致衍生爭議。 本文擬以最高法院109年度臺上字第732號民事判決分析之，尚祈各位先進不吝指正。 一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。 一般來說，一個完整的裝修工程費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。 至於工程費用的計算，根據每家公司基礎、成本、人事費用，其他像是建材與施工項目的所有費用，會以實際選用的建材、數量及工法做報價，其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，張德良建議要了解市場行情，慎選設計公司，並多方比價，再找出合理的價格。 一般而言，設計公司會列出詳細估價單，以減少設計者與屋主之間的糾紛。
工程管理費計算: 採購資訊中心
例如地板的安裝是否水平、浴室及廚房地磚是否有做洩水坡度、室內機位置的安排、排水走向、冷煤管走向、電源預留、風管安排、出迴風口位置等等是否依照設計圖上施工規劃等等，除了設計師的圖面說明外，尚需現場工地的專業人士做整合。 全名應叫「監工管理費」，是屋主委由設計師在工程施作業期間代為監看工程進行所必須支付的費用，若工程有問題也全由設計師負責解決，屋主只要偶爾去看看就可以了。 也就是說，監工費的支出主要用作為與工程進行之溝通、流程掌控、品質控管與車馬費等支出。 這些計算方式，其實是土木、建築從業人員比較常碰到的，如果自建的朋友想了解數量是怎麼計算出來的，相信施工廠商也會很願意回答你的。
工程管理費計算: 技師是以「實際行為」還是「身分」來認定是否有執行業務呢?我看最高行政法院110年度上字第659號判決
筆者謹就近期參與調解及訴訟事件之經驗，提供目前常見工期展延費用計算趨勢。 參考本手冊編列用地費時，請配合「土地徵收條例」100年12月13日修正後第11條及30條規定，興辦事業取得土地應以市價(指市場正常交易價格)與所有權人協議，協議不成後，按市價（由直轄市、縣市主管機關提交地價評議委員會訂之）補償。 忠勇工程有限公司 工程部及行政部門人員依實務經驗及不斷的教育課程，皆擁有豐富的工程管理及實作經驗，公司並於八十八年十二月開始邁向ISO-9001品質認証，逐將佳業工程之公司品質提昇邁向更高品質境界。 承擔的施工風險，像是設計圖面上與現場情況不同的失誤修改，回報給屋主及設計師協助處理，另外現場施作時的意外損料……等等。 當然也有設計公司是表明若是設計約及工程約都由該設計公司統一發包並完成，則監工費則含在工程費中，為以示負責便不收取。 依契約所列金額支付廠商，本會88年10月27日工程企字第 號函（公開於本會網站）已有釋例。
工程管理費計算: 工程造價管理中企業管理費費率是怎麼計算的或是怎麼取值的？
主旨：機關支付廠商工程保險費及決標後調整保險費單價之合理方式，詳如說明，請 查照並轉知所屬（轄）機關。 2 工程管理費計算2025 、「工區及運輸道路灑水」工項的「灑水車」、「抽水泵浦」、「司機」、配合人工之「普通工」，依系爭契約施工規範堪認承包商於展期需為該工項；且單價分析表所列工料名稱「灑水車」、「抽水泵浦」、「司機」，其計價單位均為「時」，係按時間單位計價，則其主張需增加該項成本費用，應屬可信。 以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次纔是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。 當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。 雖然工期展延費用之計算方式常見有實支法（即以工期展延期間實際支出費用計算）、比例法（通常以工期展延天數佔總工期比例，計算與時間有關之一式計價費用）、鑑定法（即由鑑定單位鑑定工期展延費用）等；惟，依筆者觀察，目前調解實務或訴訟程序中，調解委員或法官亦不派除以前開所舉公式計算工期展延費用。 若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
工程管理費計算: 工程管理費到底是什麼費用
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。 總結，不論是設計費、工程費或是監工費，都會因設計公司的收費方式不同而有所差異。 不過張德良也表示，這些費用都是可以討論溝通的，最重要的是，雙方要達成共識，這樣裝修過程就能更加順利圓滿。 一般來說，設計公司都會提供平面設計圖，不過通常3D模擬平面圖費用，會另外收取。
本件契約中雖有約定，因不可歸責於A公司的事由停工，B機關得補償A公司增加之必要費用，但是依照契約中的工期覈算要點，展延工期包括因國定、習俗、假日之不計入工期，以及經B機關准予停工，只有准予停工情形，才符合契約補償的規定。 但第二審法院，卻將所有展延工期的事由，都誤認為是停工，而可以依契約此條規定補償費用，而實務上常見將不計工期與停工期間混為一談，最高法院此項見解，值得注意。 1.契約約定非可歸責於A公司之事由部分或全部停工，是由B機關承擔停工之風險，以補償A公司停工增加支出費用之方式，俾達系爭工程不輟之經濟目的，此約定與民法情事變更原則不同。 雖然目前實務大多肯認非可歸責於承包商之工期展延得以請求工期展延費用，然或因契約中未有相關工期展延費用請求之依據，或縱有約定承包商於一定條件下得請求工期展延費用，然對於計算公式則不必然有所約定。
工程管理費計算: 法規異動
按工程量清單計價，管理費是以直接工程費為計算基礎，利潤是按直接工程費和管理費之和為計算基數，計算費率根據各施工單位管理水平及工程項目難易程序確定，沒有統一的規定，以上費用均為競爭性費用，投標人或是施工單位一般會按市場行情確定。 七、工程保險費及保險項目承攬廠商應依工程承攬契約及其詳細表內有關保險之約定，並依第五點投保範圍及金額規定辦理投保，並依據保險費收據副本（應明列每項保險費）核實給付。 9 、「品質管理及組織」工項，系爭契約一般條款約定，單價分析表所列工作項目「品質管理及組織」、工料名稱為「品質管理師」，其計價單位為「人月」各節以觀，堪認承包商於展期仍有聘用專屬品質管理師之必要，且係按時間單位計價，則其自有增加該項成本費用之合理性，已屬明確。 5 、「環境管理監視費」工項，依系爭契約施工規範約定以觀，堪見承包商展期，既因人為障礙而停工，自無產生相關之噪音、振動、煙塵、排放水等污染，顯無派員管理監視環境之必要。 大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。
此外，因「不可歸責於雙方之事由者」工程管理費用尚需予以減半，惟展延事由全係可歸責於業主之情形較為少見，亦須由承包商證明，因此導致最後管理費大幅減少，遠低於實支法或比例法所得金額，因此，承包商較無採用公式計算之意願。 ３不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、營業稅、土地及權利費用、法律費用、主辦機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及招標文件所載其他除外費用。 過去機關常在訴訟中主張，停工及不計入工期期間，廠商並未進場施作，應無額外支出費用，但最高法院認為，工程實務上停工期間，廠商仍須保留適當人力待命，因此應該查明A公司於各次停工期間有無進場待命，致有增加支出維持工地運作俾得隨時復工之費用。 而停工期間，廠商的工程管理人員，大多是已經報請機關覈定之人，並登錄於工程會網站，無法移作他標工程，但卻未必進場待命，是否能請求相關費用，恐有疑義。 另依此見解，停工期間，廠商對於工地現場待命人員，應詳實紀錄，並留存相關支出費用憑證，較能據此向業主請求費用。
工程管理費計算: 工程技術顧問公司
會用面積計價的工項很多，舉凡模板、泥作、油漆、天花板、輕隔間、地磚、壁磚、環氧樹脂地坪……等等，都是用這種方式計價，這裡面最難算的就是模板，模板算完之後其他類別幾乎從中抽取即可，正所謂一法通、萬法通。 如果你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。 每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。 新北市長侯友宜昨喊話中央處理核廢料問題，民進黨臺北市第3選區立委補選候選人吳怡農25日再度批評，國民黨候選人王鴻薇延役核二、核三廠政見空洞，更直言「候選人提出政見，不是聖誕節在許願」。 臺灣調查網記者徐以琳／綜合報導 工程管理費計算 近日英國YouGov輿觀調查公佈了該國民眾對聖誕消費的觀感民調，結果顯示，由於今年國家財政受重挫，各行各業都不景氣，因此已有越來越多人必須撙節開支或借貸以支付慶祝聖誕的禮物、食物、裝飾品等費用，顯示在蕭條經濟下英人不僅平常日子過得苦哈哈，就連聖誕這一重要節日都必須做妥協。
工程管理費計算: Re: 工程保險結算總價問題
依前揭條例第十條第二項之規定，由區分所有權人會議或規約規定之；如未規定時則應依條例第十條第二 項由區分所有權人按其共有之應有部分比例分擔之，其與居住日數多寡無關。 四、公寓大廈管理條例之精神著重於「住戶自治」，故所陳管理費 … 社區大樓管理費計算方式 – 社區大樓管理費、社區大樓財務管理 – 社區居民討論區 | 公寓大廈社區大樓 …
工程管理費計算: 停工解約檢討會議紀錄
至於「洗車沖水費」、「洗車臺維護清理費」依系爭契約施工規範約定，足悉承包商於展期，因停工而無施工車輛進出，自無支出「洗車沖水費」、「洗車臺維護清理費」之必要。 其餘工料名稱依單價分析表所示，「運輸車輛覆蓋帆布」、「環保臨時設施拆除復原費」、「工地覆蓋防塵網」等，依該工料名稱之單價分析表以察，其各自之計價單位，均係按數量計算，而與工期時間無涉，不得請求補償。 4 、「施工中灌排水路維持」工項的阻水砂包之「普通工」、抽排水費之「抽水機，「普通工」、「電費」依系爭契約施工規範，承包商於施工期間應依照工程司之指示，配合工址現況及工程施工作業需要施做臨時性排水及導水設施，以免中斷水路。 單價分析表所列工料名稱「普通工」，其計價單位為「時」、「抽水機」、「普通工」、「電費」，其計價單位依序為「時」、「工」「度」，且係按時間單位計價，則其稱增加該項成本費用為合理，應可認定。
體積類最大宗就屬混凝土了，不過計算混凝土數量主要是用來叫料用的，實際請款的時候是看送多少材料過來就算多少錢，有時候可能會因為暴模漏漿導致實際進料比預計的多，或尾數叫太多也有可能，有些公司對這尾數可是錙銖必較，主要是看老闆的個性。 工程管理費計算2025 如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。 例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。 張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。 對此，張德良指出，追加款項在所難免，有時並非是工程或設計端的問題，而是針對屋主所提出的需求而做的調整。
但因公共工程委員會曾經對類似事件提出解釋函，指出「若營造業者實際支付之保費低於機關編列之保費，機關仍應支付機關編列之保費」，有業者引用此解釋，強調做法並無不妥。 由於工程發包前，業務單位會先概估工程投保金額，但為了獲取更大利潤，在保障不變的情況下，得標廠商常會透過比價，盡量壓低投保金額，產險公司為了拿到生意，也會盡量配合；至於中間的價差，則由產險公司協助出具金額較高的保單收據或退傭給業者。 南檢襄閱主任檢察官曾昭愷表示，為確保公共工程順利施工，避免公安意外造成的賠償問題，在合約上都會要求加保工程費0.5%到1%不等的工程保險。 3.因契約已明定之展延工期事由，致工程無法進行之情形，是否為締約當時無法預料之情形，而有情事變更原則之適用？ 實務上目前普遍認為若有不可歸責於承包商之工期展延，承包商有權請求工期展延費用。 除了以往常見以實支法、比例法、鑑定法計算之外，目前實務常見的計算公式為何？
若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。 對有裝修需求的民眾而言，「預算」拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林種種羅列設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？ 達人2招掌握工程預算讓你精省荷包，分享該如何掌握裝修總預算，這次《幸福空間》請裝修達人張德良為大家解說各類費用的差異與計算方式。 《計價規範》中工程量清單綜合單價是指完成一個規定計量單位的分部分項工程量清單項目或措施項目清單項目所需的人工費、材料費、、施工機械使用費和企業管理費與利潤，以及一定範圍內的風險費用。 注意，不包含規費和稅金等不可競爭費，故不是完全意義上的綜合單價。
工程管理費計算: 採購業務標準化作業流程及控制重點
基於各家設計公司收費制度不同，價格落差也會很大，張德良以其經驗值分享，3D平面設計圖一張大約收費為4500元～8000元不等。 當然，市面上也有設計公司是不收取設計費，張德良哥提醒，有些設計公司會以不收設計費的行銷方式吸引客戶，這時候要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到基礎工程、裝潢工程或裝飾工程等工程款項當中，因此報價單上的工程服務項目、收費方式及合約要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。 張德良指出，目前市面平均每坪的設計費價格落在5000~8000元之間，但這並非絕對值，也有設計公司收費較高或較低，而報價高低就取決於設計公司所提供的服務內容，及各公司所訂定的收費標準而有所差異。 原則上，設計費原則上是依坪數作為計算標準，為獨立計算；但也有些設計公司會依工程款的總金額造價比例作收取，目前市場行情大約落在5%～20%。
工程管理費計算: 機關
以上舉幾個簡單的例子說明以面積計價的項目，計算方式都不難，算對算錯其實差在仔細不仔細，大部分工班也不太會自己算這些，滿多時候算錯廠商也不會知道，反正就是良心事業囉。 工程計價方式在淺談工程估算裡面有介紹過，基本上不外乎面積、重量、時間還有打包成一個單位的一式，計算的方法不難，難就難在這許許多多的工項讓人看了頭昏眼花，如果你想正確地知道廠商有沒有灌水，那還真得扎扎實實的自己去計算纔行，算完你可能會覺得廠商這邊也灌你水，那邊也灌你水，所以怎麼辦，自己算就對了。 裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。 另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
工程預算書裡會清楚列出工程項目、單位和數量，數量寫清楚，減少一式列舉方法；單價／數量確認。 合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。 我單位承包工程並分包給下屬工程隊，下屬工程隊應對我們繳納管理費。 工程管理費計算 在給下屬工程隊結算的時候，把管理費扣除後，把欠付的工程款掛帳。